Aller au contenu. | Aller à la navigation

Arrêtés du Bourgmestre
Sections
Vous êtes ici : Accueil Ma Commune Travaux N654 Arrêtés du Bourgmestre Archives 2020 Octobre '20 - Arrêté du Bourgmestre du 22/10/2020 - Modification des dates de fermeture du Pont du vicinal
informer.gif

les découvertes de comblain

comblaintv
 

 

Contactez-nous

       Commune
       de Comblain-au-Pont
 adresse Place Leblanc, 13
       4170 Comblain-au-Pont
 telephone.gif 04/369 99 99
 fax.gif 04/369 99 92
 email.gif Courriel - Contact

Plan des rues

couvertureplandesrues.jpg

 

Octobre '20 - Arrêté du Bourgmestre du 22/10/2020 - Modification des dates de fermeture du Pont du vicinal

Travaux N654
— Mots-clés associés : , ,

Du 27/10/2020 au 06/11/2020 au plus tard.

L'entreprise chargée de la pose de la conduite d'adduction dans le cadre des Travaux de la N654 a pris un léger retard sur le planning annoncé en début de chantier, et notamment sur le planning annoncé de la FERMETURE DU PONT DU VICINAL, initialement annoncée du 05 au 09 octobre.

L'entreprise a transmis ce jour son planning actualisé.

Le Pont du vicinal sera fermé du mardi 27 octobre au vendredi 06 novembre AU PLUS TARD.


Voici le texte complet de l'Arrêté du Bourgmestre pris ce jour :

 

ARRONDISSEMENT DE LIEGE                                                                           PROVINCE DE LIEGE

COMMUNE  DE  COMBLAIN-AU-PONT

ARRETE  DU  BOURGMESTRE

Objet : 22/10/2020–1.811.122.53

Traversée de Comblain – N 654 – Aménagement
Procédure d’accessibilité au pont du vicinal
durant les travaux de pose de la conduite d’adduction de la CILE 
Du mardi 27/10/2020 au vendredi 06/11/2020
Fermeture du Pont du Vicinal.


Le Bourgmestre,

·         Attendu que des travaux d’égouttage et de dévoiement vont débuter sur la RN654 début septembre 2020,

·         Attendu que ces travaux nécessitent d’être réalisés en plusieurs phases (3 au total) s’étalant de septembre 2020 à décembre 2021,

·         Attendu que le planning prévisionnel est théorique et ne tient ni compte des intempéries probables et imprévus éventuels, et qu’il est donc probable que le chantier se déroule jusque fin 2022 et non jusque fin 2021,

·         Attendu que la première phase de ces travaux consiste en :

1.       La pose d’un collecteur de l’A.I.D.E (du 03/09/2020 au 17/12/2020) : chantier débutant en rive droite (future station d’épuration) jusqu’à l’ancien garage Paulus, pour se poursuivre le long du halage (derrière le garage) puis Quai du Vignoble jusqu’à l’entrée de la rue du Moulin ;

2.       La pose d’une nouvelle conduite d’adduction d’eau côté Ourthe (du 01/09/2020 au 02/12/2020) : Chantier progressant par tronçon de 60m depuis la place Neuforge jusqu’à la rue de la Gendarmerie.

3.       La réalisation d’un nouveau Pertuis du ruisseau Rue du Moulin (du 07/09/2020 au 16/09/2020 et du 30/11/2020 au 18/12/2020);

·         Attendu que la S.A Deumer est responsable du placement et de l’entretien de la signalisation,

·         Attendu qu’il y a lieu de prendre certaines mesures en vue d’assurer la sécurité des usagers en réglementant la circulation,

·         Attendu que le présent arrêté ne peut en aucun cas engager la responsabilité de la Commune, en cas d’accident, la société de travaux ou les demandeurs étant tenus de prendre toutes les mesures de sécurité qui s’imposent ;

·         Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 130Bis, l’article133, alinéa 2 et l’article 135, § 2 ;

·         Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L. 1133-1, L. 1133-2 ;

·         Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975, portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment les articles 60.2, 61, 78.1.1.et 78.1.2 ;

·         Vu l'Arrêté ministériel du 30 juin 2020 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de signalisation routière ;

·         Vu l'Arrêté ministériel du 07 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique ;

 

ARRÊTE : 

 

Art.1 : Le pont du Vicinal sera fermé à la circulation des véhicules du mardi 27/10/2020 au vendredi 06/11/2020, toute la journée, afin de permettre à l’entreprise de poser la conduite d’adduction d’eau.

Art. 2 : Le pont sera fermé à la circulation motorisée de 8h00 à 16h00 afin de réaliser le travail.

Art. 3 : Un cheminement piéton permettant de traverser le pont sera prévu, sécurisé et utilisable en permanence durant le chantier.

Art. 4 : les dispositifs de franchissement des tranchées seront présents en permanence sur zone, et adaptés en continu à la phase de chantier en cours.

Art. 5 : Chaque fin de journée, l’accès aux véhicules sera rétabli pour 16h00 et jusque 8h00 le lendemain matin.

Art. 6 : Entre 8h00 et 16h00, en cas d’urgence demandé par les services de secours, un accès pour véhicule, un accès pour véhicule <3,5 t sera rétabli provisoirement et le plus vite possible par l’entreprise afin de répondre à cette urgence.

Art. 7 : A aucun moment, durant cette fermeture, l’accès aux véhicules de plus de 3.5 T ne sera possible.

Art.8 : La signalisation réglementaire prévue par le règlement général sur la police de la circulation routière. Le placement, la surveillance et l'entretien seront assurés par l’entreprise et/ou ses sous-traitants.

Art.9 :   Les services de secours devront être informés de l'avancement des travaux au fur et à mesure par la société, de manière à ce que l'accès aux habitations soit assuré en cas d'urgence. L'entreprise veillera à laisser un accès pour les services de secours. Aucun obstacle ne pourra entraver la circulation des véhicules de secours et d’intervention.

Art.10 : Les contrevenants au présent règlement seront passibles de peines prévues par la loi.

Art. 11 : Celui-ci sera porté à la connaissance de la population conformément à la loi.

L’entreprise avertira les riverains des dispositions du présent règlement via un toutes-boîtes.

Art.12 : Un exemplaire du présent règlement sera transmis aux riverains de la rive droite, à la Zone de police du Condroz (Direction et Zone de proximité), à la zone de secours incendie HEMECO, aux services de secours 112, aux services du TEC, à Bpost, à la S.A. DEUMER et à l'Agent technique en chef.

 

Le Bourgmestre,
Jean-Christophe HENON

Actions sur le document
epn.jpg

 



facebookpartage.png twitter.jpg


 

Optimisé pour

firefox.png